首页 实用范文 列表页

2023年工程采购合同税率(五篇)

2024-04-13 互联网 实用范文

随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,越来越多的人通过合同来调和民事关系,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么合同应该怎么制定才合适呢?下面是小编给大家带来的合同的范文模板,希望能够帮到你哟!

工程采购合同税率篇一

需方:(以下简称乙方)

供需双方本着平等、互利等价有偿,诚实信用的原则,在协商一致的基础上签订本合同。需方向供方订购下货物货物,经双方协商一致,特签订本合同,具体内容如下:

一、供货清单

供货总金额(大写): 叁万捌仟贰佰伍拾陆元整,(小写):38256.00元。

二、运输方式及费用

1、运输方式:汽运。

2、运输费用:由供货方承担。

需方货运详细地址:;

三、结算方式:货款在供方供货后一个月内结清,供方开具普通发票。

四、交货方式

1.交货日期:需方在签定合同后3个工作日内供货。

2.由供方负责发货,交货日期以需方签字的送货单日期为准。

五、货物验收

1.验收标准:提供检测报告、产品合格证。

2.需方收到货物后经现场验收合格后进入工地。

六、保修条款:按照国家规定

七、所有权:货物所有权在需方未全部支付货款前仍属于供方,如需方未能在合同规定的付款期 限内履行付款义务,供方有权将货物收回,同时需方须承担因此给供方造成的.一切经济损失,包括但不限于支付违约金、货物收回所产生的运费及其他相关费用。

八、风险转移:货物损毁的风险自到货之日起转移到需方。

九、违约责任:

1.供方责任:供方如不能如期交货,供方须按照供货金额的10%/日向需方支付违约金,并赔偿由此给需方造成的损失。

2需方责任:需方未能按时履行其付款义务,应承担违约责任,须按照未付款部分的10%/日向供方支付违约金,并赔偿由此给供方造成的损失。

十、不可抗力:因台风、地震、水灾以及其它非需、供方责任造成的,不能预见、不能避免、并 不能克服的客观情况为不可抗力。遇有不可抗力的一方,应立即将事件情况通知对方,并在15天内提供事件详情以及合同不能履行,或部分不能履行,或需要延期履行的理由的有效证明文件,按事件对履行合同的影响程度,由双方协商决定是否解除合同、部分免除履行合同的责任或延期履行

。十一、解决纠纷的方式:如履行本合同发生争议,双方应首先协商解决。如协商不成,任何一 方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。通过法律程序予以解决。

十二、合同担保:如需提供担保,另签订担保合同作为本合同附件。

十三、合同变更:合同履行中,如一方需要修改,必须在供方发货前3 日提出,在双方同意 后签订补充协议作为本合同之附件。

十四、双方约定的其它事项 无

十五.本合同附件为本合同不可分割的组成部分。

十六、本合同一式两 份,供方执壹份,需方执壹份。未尽事宜,依照《中华人民共和国合同法》的规定处理。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

工程采购合同税率篇二

买方(甲方):江苏西团建筑有限公司大丰港瑞安名邸(医院)项目部 卖方(乙方):胡昔桃

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律规定,甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就建筑工程防水材料(以下简称为货物)采购事宜协商订立本合同。

1.工程名称:大丰市大丰港瑞安名邸

2.工程地点:大丰市大丰港南阳中学对面

本合同签订后甲方增加采购量的,双方应当签订补充协议;未签订补充协议的,以甲方实际签收确认的货物数量为准,并按照本条约定的单价执行。

1.双方约定按以下方式付款:自第一批货物送达工地点验完成,甲

方在一个月内付清该批货款,以此类推。

2.甲方逾期付款的,应当每日按逾期付款的千分之 壹 向乙方支付违约金,且乙方有权暂停供货。

1.运输费用:由乙方负责。

2.货物交接地点:大丰市大丰港瑞安名邸工地。

3.收货人:彭池生、石诗文。

1.甲方应当在货物交接时对货物的品种、商标、规格型号、数量、外观包装当场查验核实,并将验收情况在发货单上记录签字。对货物有异议的,甲方有权当场拒收。甲方也可在收到货物后 3 日内向乙方提出书面异议,经双方核实确属乙方责任的,甲方有权退货。

2.甲方未在约定期限内提出书面异议或已对货物实际使用的,视为对货物的认可。

1.甲方义务

(1)甲方应当提前3 日就送货的具体时间、地点及收货人等情况与乙方进行确认,并提供必要的协助。

(2)甲方应当按照合同约定办理货款结算并支付货款。

(3)甲方应当按照乙方提示的方法,对货物妥善保管、搬运、使用。因甲方原因导致货物损毁的,由甲方承担相应责任。

2.乙方义务

(1)乙方应当按照合同约定保质保量按时供货。

(2)乙方应当对货物的保管及使用方法进行技术交底。

3)乙方应当明确告知配套使用产品的保质期限或有效期限。

1.甲方违约责任

(1)甲方无正当理由拒绝收(提)货的,应当比照乙方逾期交货承担违约责任。

(2)由于甲方原因导致货物交接地点或收货人错误的,甲方应当承担由此给乙方造成的损失,交货期限顺延。

(3)甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的,应当承担相应的赔偿责任。

2.乙方违约责任

(1)乙方逾期交货的,应当每日按逾期交货价款的百分之 5 向甲方支付违约金;逾期交货超过 7 日的,甲方有权解除合同。

(2)乙方交货后被甲方依合同约定拒收或退货的,乙方应当承担逾期交货的违约责任。

(3)乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的,应当承担相应的赔偿责任。

本合同项下发生的争议,双方可以协商或向有关部门申请调解解决;协商或调解不成的,可向供货方人民法院提起诉讼(任何一方违约导致通过诉讼方式解决的,败诉方还需承担实现合同目的产生的合理费用,包括违约方承担诉讼中诉讼费、律师费、交通费,财产保权费等费用)。

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式2 份,甲方1 份,乙方 1 份,具有同等法律效力。

2.未尽事宜,经双方协商一致签订补充协议。

甲方:乙方:

代表人: 代表人:

电话:电话:

帐号:帐号:

签订地点: 签订时间:

工程采购合同税率篇三

甲方:__________

乙方:__________

依照《中华人民共和国民法典》有关规定,结合本工程具体实际情况,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守。

乙方受甲方委托,承担甲方___________250kva变配电受电工程,具体事宜双方明确如下:

一、甲方委托给乙方的工程项目和内容:

1、250kva变配电受电工程的设计、设备购置、安装调试

二、有关技术及服务要求:

1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作,协助并配合线路验收、接入系统及并网工作。及时提供竣工资料。

2、乙方采购所有电气设备和原料,应从国家定点厂家采购,并符合国家有关质量、技术标准。

3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行,符合质量要求。

4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。

三、工程款项及费用的结算:

1、工程款结算按执行。

2、工程预算款总计:_______元;

(高压电缆、10kv线路部分按实际耗材在决算中计收)

3、本工程款分_____次结清,其中:

(1) 、合同签订______天内应付工程款的______%(计________元)

(2) 、工程竣工验收合格决算审核后,送电前工程款全部付清。

4、工程款的结算以审计决算为依据。

四、施工及竣工验收:

1、根据工程施工要求,甲方应于施工前具备土建验收条件(包括完成破路申请手续,设备进场道路畅通等),并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。

2、乙方应在______年____月_____日工程竣工,遇特殊情况双方另行协商,时间顺延。

3、施工期间,甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。

4、乙方在施工期间应注意安全,做到文明施工,如发生违章和野蛮施工所造成意外事故和损失,由乙方自负。

5、乙方在工程结束时,甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。

五、合同未尽事宜,双方协商解决。

六、合同双方代表签字盖章后生效。

七、合同一式____份,甲方执____份,乙方执_____份。

甲方(签章):________________

时间:____________________

乙方(签章):_________________

时间:____________________

工程采购合同税率篇四

发包人:

住所:

法定代表人

或有权签字人:

委托代理人:

电话:

传真:

承包人:____________________有限公司

住所:

法定代表人:____________________

或有权签字人:

委托代理人:

电话:

传真:

发包人:中国__银行崇左工行

承包人:____________________有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本装修工程的有关事宜,达成如下协议:

1.1工程地点:

1.2工程内容及做法:

1.3双方商定采取承包人包工、包料的承包方式。发包人指定施工所需的瓷砖、铝扣板、人造石、涂料、木地板等五项装修主材,承包人施工所需装修主材须在发包人指定主材供应商处提货,价格不能高于发包人指定的最高限价;其他装修材料应使用发包人指定品牌,材料质量达到合格且符合国家标准。

1.4工程工期天,开工日期:____年____月____日,竣工日期:_____年____月____日。

1.5合同价款:本合同工程造价为人民币:壹拾肆万柒仟叁佰肆拾肆元伍角伍分。

本工程发包人代表为。

本工程由发包人设置工程现场质量监督员,具体负责工程现场质量管理工作,本工程现场质量监督员为。

双方商定施工图纸采取下列第种方式提供:

发包人自行设计并提供施工图纸;

发包人委托承包人设计施工图纸,设计费元,由发包人支付。

5.1开工前天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则。

5.2提供施工期间的水源、电源:

5.3负责协调好施工队与邻里之间、装修施工队与录像监控等其它专业施工队之间的关系。

5.4不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。

5.5施工期间发包人如仍需部分使用该场所的,负责做好施工现场的保卫及消防等工作。

5.6参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。

6.1承包人必须按要求:在合同签订二个工作日内将报公安部门申请开工的材料报甲方办公室;

6.2施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工图纸和招标文件要求、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;

6.3严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;保护好原居室内的家具和陈设,保护好居室内上下水管道的畅通;保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

6.4及时协助配合发包人做好监控、空调等相关设备或设施的安装;依据工程进度适时通知材料供应商备货送货及消防、110联动报警、科技等工种进场施工。

6.5未经发包人同意及有关部门批准,承包人施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

6.6工程竣工未移交发包人之前,由承包人负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

双方商定工程变更采取下列第方式进行:

在施工过程中,因施工图纸标注工程量与实际工程量不一致的,或发包人实际需求变化对工程量进行增减的,并按实际增减工程量和工程项目单价相应增减工程总价,增减的工程项目单价按承包人投标的综合单价执行。

在施工过程中,由于发包人实际需求变化对工程量进行增减,按照发包人规定的工程变更审批程序办理,并按实际增减工程量和工程项目单价相应增减工程总价,增减的工程项目单价按发包人工程综合单价、承包人投标价、当地公布的市场价孰低执行。发包人在施工中未对工程量提出增减,而施工图纸标注工程量与实际工程量不一致的,以施工图纸标注的工程量为准,发包人不再增减工程总价。

承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验,待发包人验收同意后方可使用。承包人对材料的使用负最终责任,不按规定使用发包人指定材料的,造成损失由承包人负担。

9.1对以下原因造成竣工日期延误,经发包人书面确认后,工期相应顺延:

工程量变化和设计变更;

不可抗力;

发包人同意工期顺延的其它情况。

9.2因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;

9.3因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。

10.1双方约定本工程施工质量标准:合格。

施工过程中双方对工程质量发生争议时,由当地质量监督站对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证费过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证费过程支出的相关费用由发包人承担。

11.1双方约定本工程在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:

安防、消防部门进行安防、消防项目竣工验收;

公安、消防部门验收合格后发包人进行装饰工程竣工验收。

承包人应提前三天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收表。

11.2工程竣工后,承包人应书面通知发包人验收,发包人应在接到验收通知后三天内组织验收,经发包人验收合格后,填写工程验收单。在工程款结清后,办理移交手续。

11.3由于工程存在隐性暇疵,发包人在工程验收时未发现质量问题,但经使用后出现质量问题或达不到发包人设计标准,影响发包人正常使用等情况的,发包人有权要求承包人修复和更换相关符合发包人质量要求的设备和材料,费用由承包人自行承担。经维修和更换仍无法满足发包人质量要求的,发包人可要求承包人赔偿损失的相关内容。

11.4本工程自验收合格双方签字之日起,保修期按附件4《房屋建筑工程质量保修书》执行。验收合格签字后,填写工程保修单。

12.1本工程合同生效后,待工程竣工,验收合格,发包人将在30个工作日内将工程款支付给承包人。

12.2工程款结清前,承包人应向发包人开具正式统一发票。

12.3工程款支付方式:银行转账,所有工程价款必须转到承包人在__银行开立的账户。

户名:____________________工程有限公司

账号:____________________

开户行:____________________

13.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的损失。

13.2未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。

13.3因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

13.4发包人未按期支付工程款的,每延长一天向对方支付违约金按合同金额千分之计元/天。

13.5由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责返工修理和更换符合发包人质量标准的设备和材料,返工费用由承包人负担,工期不顺延。

13.6由于承包人原因导致工期延误,每延长一天向对方支付违约金按合同金额千分之计元/天。延误的工期超过累计30天,发包人有权单方面解除合同并且不承担任何违约责任。

14.1本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决。

提交仲裁委员会仲裁。

依法向发包人所在地人民法院提起诉讼。

15.1因工程施工产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,费用由承包人承担。

15.2施工期间,承包人每天的工作时间为:上午正至点;下午点至点。

16.1本合同自双方法定代表人或有权签字人签字并加盖单位公章之日起生效,合同履行完毕后终止。

16.2开工日期以发包人实际通知进场时间为准。

16.3竣工日期以承包人通知发包人验收且通过发包人的检查验收为准,因质量不合格的返工日期也包含在内。

16.4发包人协助承包人做好施工安全管理工作,若因承包人原因导致发生安全事故损害第三人权益的,由承包人承担赔偿责任。

16.5

17.1本合同签定工程不得转包。

17.2本合同一式份,发包人执份,承包人执份。

17.3合同附件《房屋建筑工程质量保修书》为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

发包人:

负责人或有权签字人:

委托代理人:

____年____月____日

承包人:

负责人或有权签字人:

委托代理人:

____年____月____日

工程采购合同税率篇五

采购人:___________________________(以下简称甲方)

供应商:___________________________(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》的有关法律法规及本工程的实际情况,甲乙双方经协商一致,特订立本合同,以资共同遵守。第1条、材料价格和总价清单

1.材料名称;数量;单价;金额:

总价:人民币(小写)总价:人民币(大写)

第2条、交货地点:

第3条、付款条、件:

第4条、材料质量:乙方提供的材料质量必须符合合同约定的规格、质量和性能(保质保量)

第5条、验收方法:材料运到施工现场后,由甲方负责人进行现场验收。如果发现材料不合格,乙方应自费将其运送至现场,并尽快重新提供。

第6条、违约责任:

1)当乙方提供的材料不符合合同约定的质量或材料运抵施工现场时,甲方检验人员发现材料存在质量问题和虚假数量,甲方有权退货,乙方必须重新提供合格的材料,并承担由此给甲方造成的一切费用和损失..

2)乙方必须按照甲方的要求按时提供材料。如因乙方原因造成甲方工期延误,乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。

3)乙方必须安全正常运输。如发生事故,乙方自行承担责任。

第7条、合同执行:

本合同未尽事宜,双方应友好协商。协商不成的,可以提交法院解决。

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式四份,甲乙双方各执两份。

甲方(公章):_______乙方(公章):________

再来一篇
上一篇:最新百米加油稿50字(21篇) 下一篇:2023年运动健康的自我评价300(4
热点阅读