首页 实用范文 列表页

技术委托开发合同纠纷 委托研制合同(七篇)

2024-02-13 互联网 实用范文

在人们越来越相信法律的社会中,合同起到的作用越来越大,它可以保护民事法律关系。怎样写合同才更能起到其作用呢?合同应该怎么制定呢?下面是小编给大家带来的合同的范文模板,希望能够帮到你哟!

技术委托开发合同纠纷 委托研制合同篇一

课(专)题名称:_______________

委托单位:_____________________

承担单位:_____________________

课(专)题负责人:_____________

起止日期:_____________________

合同编制说明

1.凡列入股份公司科技计划的项目需要由项目牵头单位委托其他单位研究开发的课(专)题,应由项目牵头单位(委托单位,即甲方)与课(专)题承担单位(受委托单位,即乙方)签订委托开发合同。

2.合同中应认真填写项目经费明细表,并作为项目经费管理的依据。

3.合同一式10份,上报主持部门2份备案。

序号

项目分类

核算费用(工作量)(核算标准)

小计

直接材料费(品名)

化验分析费(化验分析项目名称)

燃料动力消耗费

设备购置费(设备名称及型号)

小型样机试制费(样机名称)

现场试验费

其他直接费外协费调研费培训费会议评审费其他(列名细)

不可预见费

设备、房屋占用费(设备名称)(房屋用途)合计

直接人员费用(按全工时人数)

总计

七、责任条款

(一)甲方责任

1.甲方应按合同约定分批拨付经费,协调检查研究进展,组织验收项目成果。b)。

2.工程工期:

工程开工之日起____________个工作日内,甲乙双方共同完成____________开发项目。

网站建设完成后的____________个工作日内,在互联网上试运行,确认系统结构设计完成和内容无误后。甲方依本合同所规定的原则进行验收。

工程验收后,在网络运行过程中,甲方若有新的需求,甲乙双方协商解决。

三、甲方责任

1.甲方需对网上内容提出具体要求,若在所规定的时间甲方不能够及时确认开发设计的内容,所造成的项目进度的延误,乙方不负任何责任。

2.甲方需要为乙方工作人员了解具体业务提供详细的文字、图片等资料。

3.甲方应从合同签署之日起,按本合同中所规定的付款方式,按时足额向乙方支付相应的费用,如甲方在没有合理的理由的情况下,延误或拒绝支付乙方相应费用,乙方有权单方终止合同的履行。

四、乙方责任

1.根据甲方的要求,乙方成立该项目的专门工作队伍,承担甲方项目开发与运作。在技术上具有先进性、主流性,各项工作具有规范性。

2.乙方应严格按照双方确定的设计方案完成网站建设工作,并及时如实向甲方通报工程进度。乙方应在项目的进行中提供给甲方有关网站建设的所需资料,及准备工作所需的相关文档和必要的行业知识指导。

3.在方案实施过程中,甲方提出修改意见,双方友好协商解决后,对内容进行修改。

五、版权、源代码及商业机密

1.乙方为甲方开发的网站的原代码的所有权归甲方所有。

2.乙方必须为甲方严守商业机密,不得将该工程设计和数据转用于第三方。

3.乙方保留本合同涉及软件、数据库的使用权及修改权。

六、技术培训与售后服务

1.乙方有关人员针对网站建设的相关内容进行简单技术指导。

2. 工程验收合格之日起提供售后技术支持与服务,期限为1年。

3. 乙方的工作日内,若甲方的网站出现故障时,甲方需提供给乙方必要的管理授权,乙方确保在获得甲方管理授权后的24小时内解决问题。

七、工程验收

1.网站设计开发调试完成后,乙方向甲方提出验收申请,甲方组织有关人员验收。若有争议,双方友好协商解决。若由于甲方人员不齐或工作安排冲突等原因,使系统验收不能在3个工作日内完成,应视为验收合格。

2.验收过程中,若双方意见分歧,双方友好协商解决。

八、付款方式

1.合同签署之日,甲方向乙方支付网页开发预付费用,计人民币____________ 元整(rmb)。

2.项目验收之日,甲方向乙方支付网页开发尾款费用,计人民币____________元整(rmb)。

九、违约责任

1.在合同有效期内,因不可抗力而造成一方不能履行合同规定的责任和义务,不视为____________ 违约。不可抗力系指:战争、火灾、水灾、地震、台风及其他不可预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事故。

2.甲方应按照合同规定及时足额向乙方支付相应的网站开发费用,逾期支付,每迟付一日,违约金为合同总价款的____________%。

3.乙方应保证按照合同规定的进度将系统通过验收并交付使用,若逾期交付,每迟交付一日的违约金为合同总价款的____________%。如延迟交付超过____________日,甲方有权单方解除合同。

十、合同所涉及的服务及款项(货币单位:rmb)

服务内容 数量 金额 备注

首页__________________________________________

普通页________________________________________

新闻发布系统________________________________

解决方案发布__________________________________

产品发布系统________________________________

应用实例发布__________________________________

bbs论坛_______________________________________

页面加锁功能__________________________________

合计__________________________________________

十一、其他

1.在系统设计开发过程中若系统方案有任何变动,应以备忘录的形式由双方的主管人员或授权人员签字确认。

2.甲方明确承诺对本合同的价款保密。

3.对本合同条款未尽事宜,合同双方应本着友好合作原则,协商解决。

4.本合同自签定之日起生效。本合同一式贰份,双方各持壹份。

甲方:_______________ 乙方:______________

地址:______________ 地址:______________

代表:______________ 代表:______________

电话:______________ 电话:______________

_____年_____月_____日 _____年____月_____日

盖章:_______________ 盖章:______________

技术委托开发合同纠纷 委托研制合同篇二

北京市第二中级人民法院民事判决书

(20xx)二中民终字第02409号

上诉人(原审被告)北京奇力航空运输服务公司,住所地北京市朝阳区首都机场货运路1号。

法定代表人安永利,经理。

被上诉人(原审原告)天信达信息技术有限公司,住所地北京市海淀区学院南路55号中软大厦。

法定代表人杨军,董事长。

上诉人北京奇力航空运输服务公司(以下简称奇力公司)因委托技术开发合同纠纷一案,不服北京市朝阳区人民法院(20xx)朝民初字第22878号民事判决,向本院提起上诉。本院于20xx年2月11日受理后,依法组成合议庭审理了本案,现已审理终结。

天信达信息技术有限公司(以下简称天信达公司)在原审诉称:20xx 年11月28日,我公司与奇力公司签订协议,约定我公司为奇力公司提供一套货运代理人系统,并负责该系统的安装、培训和技术支持;奇力公司支付系统软件版本费及系统集成费共46万元,其中的70%于合同签订后30个工作日内支付,余款于验收合格后支付,如果延期付款则按照银行规定支付滞纳金。嗣后,我公司依约履行了系统安装、人员培训等全部义务,但奇力公司未按照约定的时间和数额支付款项,故起诉要求奇力公司:支付尚欠的系统软件版本费和系统集成费共计 36万元;支付46万元的延期付款滞纳金4 2967.26元(计算至20xx年9月30日);承担案件受理费。

奇力公司在原审辩称:因天信达公司未交付系统软件,故我公司未支付系统软件版本费。因系统网络设计与配置生成、设备安装、oracle数据库安装、使用支持等系统集成工作均为我公司自行完成,我公司不应支付系统集成费,故我公司不同意天信达公司的诉讼请求。

原审法院查明:20xx 年11月28日,奇力公司(甲方)与天信达公司(乙方)签订协议,约定:乙方在其原有产品(cfps-货运前端预处理系统)基础上为甲方开发一套货运代理人系统(内容包括系统基础数据管理、用户管理等18项),负责该系统的安装、调试、日常维护、保障及升档等工作,并负责对甲方有关货运业务人员进行培训,提供使用该系统必要的操作手册;甲方支付系统软件版本费30万元及系统集成费16万元,其中协议签署后30个工作日内交付70%,系统投产使用后双方进行验收,验收合格后15个工作日内再交付剩余款项,如果甲方未能在协议规定期限内付款,乙方有权按银行规定加收滞纳金。此外,双方还对系统的日常维护、系统扩增、技术和资料信息保密等内容进行了约定。20xx年9月18日,奇力公司致函天信达公司确认系统已开发完毕,表示将于同年10月10日支付首付款。 20xx年10月15日,奇力公司向天信达公司支付10万元。20xx年10月9日-11月8日,天信达公司为奇力公司进行了系统1期投产培训,奇力公司提出了修改意见。天信达公司多次为奇力公司修改并安装系统,最后一次安装时间为20xx年1月,此后奇力公司未提出新的修改要求。双方至今未对该系统进行验收。合同约定系统集成是指为使奇力公司使用货运代理人系统,天信达公司向奇力公司提供的一系列服务,内容包括:1、货运系统主机数据库生成技术支持; 2、货运系统网络设计与配置生成;3、设备安装;4、货运代理人系统的安装;5、货运代理人系统的使用培训;6、货运代理人系统的投产技术支持;7、 oracle数据库安装及使用支持。其中第5项包括3期培训。奇力公司认可天信达公司已经完成上述工作中的第1、4、6项以及第5项中的第1期培训。另查明,现奇力公司对已经安装的系统进行了删除和破坏。天信达公司已将infologis应用服务器安装操作指南、infologis客户端安装操作指南、货运代理人系统软件安装盘和该系统使用手册提交法庭。

原审法院经审理后认为:天信达公司与奇力公司签订的委托开发合同合法有效。奇力公司未在约定期限内付款,属在先违约,应该承担相应的违约责任。鉴于奇力公司确认了天信达公司于20xx 年9月18日前完成了约定的系统开发工作,且对于修改后的系统未提出任何意见,应认定作为受托方的天信达公司完成了系统软件开发义务,且因奇力公司违约在先,故天信达公司未交付系统软件和操作手册等材料不构成违约。综上,天信达公司在交付infologis应用服务器安装操作指南、infologis客户端安装操作指南、货运代理人系统软件安装盘和该系统使用手册的情况下,可以要求奇力公司支付系统软件版本费30万元。又鉴于天信达公司完成了系统集成服务工作中的第1、4、6项和第5项中的第1期培训,奇力公司应对此支付相应的价款。因奇力公司未在约定的期限内支付合同总价款的70%,故应对该部分价款的迟付承担逾期付款的违约责任。因双方未进行实际的验收,故天信达公司不能对超过合同总价款70%的款项主张逾期付款的违约金。综上,原审法院于20xx年 11月17日作出判决:一、奇力公司于本判决生效之日起十日内支付天信达公司货运系统软件版本费和系统集成费共计二十八万元;二、奇力公司于本判决生效之日起十日内向天信达公司支付违约金三万四千九百八十元一角二分;三、天信达公司于本判决生效之日起十日内向奇力公司交付infologis应用服务器安装操作指南、infologis客户端安装操作指南、货运代理人系统软件安装盘和该系统使用手册;四、驳回天信达公司的其他诉讼请求。

上诉人天信达公司不服原审判决,提出上诉,其上诉理由是:原审认定事实有误,根据合同附件的约定,天信达公司已完成的开发工作不符合约定,造成软件无法使用,原审判决我公司单方违约不正确。我公司仅应向被上诉人支付系统集成费8万元,违约金亦应相应减少,故请求二审法院依法改判。

被上诉人天信达公司服从原审判决。

本院经审理查明:20xx 年11月28日,奇力公司与天信达公司签订《奇力航空运输服务公司货运代理人系统开发及使用协议》,双方约定:天信达公司负责提供满足附件一:《奇力货运系统技术备忘录》上所描述的各项功能的货运代理人系统;根据奇力公司需要,天信达公司按附件二:《奇力公司货运系统项目实施计划》实施项目;合同有效期为自签订起一年,协议到期双方没有以书面形式提出终止或签订新的协议,本协议的有效期自动延期一年。

天信达公司和奇力公司均认可天信达公司按照合同附件一、二履行了上述义务。奇力公司认可天信达公司曾多次主张进行系统验收。

本院查明的其他事实与原审法院查明的事实相同。

本院认为:上诉人奇力公司与被上诉人天信达公司所签订的《奇力航空运输服务公司货运代理人系统开发及使用协议》系双方当事人真实意思表示,该合同合法有效,双方均应全面、实际履行。依上述合同约定,奇力公司应在合同签署后30 个工作日内支付首付款,奇力公司未按照约定履行上述付款义务,属于违约行为,应承担相应的违约责任。根据本院查明的事实,奇力公司确认天信达公司于 20xx年9月18日前完成了约定的系统开发任务,且曾多次主张进行验收,同时鉴于奇力公司已删除和破坏了已安装的系统,造成无法对系统进行实际勘验,本院由此认定天信达公司完成了系统软件的开发义务。奇力公司提出根据合同附件的约定,天信达公司已完成的开发工作不符合约定,造成软件无法使用的主张,依据不足,本院不予采纳。其提出仅应向被上诉人支付系统集成费8万元,违约金亦应相应减少的上诉请求,依据不足,本院不予支持。鉴于涉案合同履行期已经届满,双方权利义务终止,原审法院判令奇力公司向天信达公司支付系统软件版本费和相应的违约金,并按照天信达公司实际完成的系统集成服务工作支付相应的价款,并无不妥。

技术委托开发合同纠纷 委托研制合同篇三

委托方(甲方):

住 所 地:

项目联系人:

联系方式:

通讯地址:

电 话: 真:

电子信箱:

受托方(乙方):

住 所 地:

法定代表人:

项目联系人:

联系方式

通讯地址:

电 话:

传 真:

电子信箱:

本合同甲方委托乙方研究开发项目,并支付研究开发经费和报酬,乙方接受委托并进行此研究开发工作。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由合作各方共同恪守。

第一条 本合同研究开发项目的要求如下:

1.

2.

3. 技术目标: 技术内容: 技术方法和路线:

第二条 乙方应在本合同生效后内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下主要内容:

第三条 乙方应按下列进度完成研究开发工作:

第四条 甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下:

1. 技术资料清单:情况和资料 。

2.提供时间和方式:

本合同履行完毕后,上述技术资料按以下方式处理: 甲方按实际需要处理,乙方存档 。

第五条 甲方应按以下方式研究开发经费和报酬:

1.研究开发经费和报酬总额为: 元整 。

2.研究开发经费由甲方 (一次、分期或提成)支付乙方。

具体支付方式和时间如下: (1) ;

(2) ;

(3) 开发完成安装验收后,甲方向乙方支付所有剩余款项, ;

(4) 由 _单位付款 。

乙方开户银行名称、地址和帐户为:

开户银行:

地址:

帐号:

第六条 未经甲方同意,乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担。

第七条 在本合同履行中,因出现在现有技术水平和条件下

难以克服的技术困难,导致研究开发失败或部分失败,并造成一方或双方损失的,该技术风险按 双方协商解决的方式的方式认定。认定技术风险的基本内容应当包括技术风险的存在、范围、程度及损失大小等。

认定技术风险的基本条件是:

1. 本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度;

2. 乙方在主观上无过错且经认定研究开发失败为合理的失败。

一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部门失败的情形时,应当在日内通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的,应当就扩大的损失承担赔偿责任。

第八条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下:

甲方:

保密内容(包括技术信息和经营信息): 乙方所提供的技术资料、数据库结构、源程序等 。

1.涉密人员范围:

2.保密期限:

4.泄密责任: 乙方:

1.保密内容(包括技术信息和经营信息):容,如ip地址、各级各类帐号、口令 。

2.涉密人员范围:

3.保密期限:

4.泄密责任:

第九条 乙方应当以下方式向甲方交付研究开发成果:

研究开发成果交付的形式及数量: 交付所开发系统应用、技术文档资料等 。

1.研究开发成果交付的时间及地点:

第十条 双方确定,按以下标准及方法对乙方完成的研究开发成果进行验收: 。 第十一条乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权的,乙方应 承担全部责任 。 第十二条双方确定,因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属,按下列第 1 种方式处理:

专利权取得后的使用和有关利益分配方式如下: 专利权为双方共有,利

益归双方共有 。

第十三条 乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前,自行将研究开发成果转让给第三人。

第十四条 乙方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

第十五条 乙方利用研究开发经费所购置与研究开发工作有关的设备、器材、资料等财产,归 双 (甲、乙、双)方所有。

第十六条双方确定,乙方应在向甲方交付研究开发成果后,根据甲方的请求,为甲方指定的人员提供技术指导和培训,或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。

1.技术服务和指导内容:统安装、设置、操作等 。

2.地点和方式:

3.费用及支付方式: 第十七条 双方确定:任何一方违反本合同约定,造成研究开发工作停滞、延误或失败的,按以下约定承担违约责任:

1. 乙 方违反本合同第 2 条约定,应当 根据情况协商解决 (支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。

2. 乙 方违反本合同第 8 条约定,应当 协商确定甲方利益损失,由乙方赔偿 (支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。

第十八条 双方确定,甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果,进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及

其权利归属,由 双 (甲、乙、双)方享有。具体相关利益的分配办法如下: 按双方按改进所投入的人员及相关费用协商解决 。乙方有权在完成本合同约定的研究开发工作后,利用该项研究开发成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果,归(甲、乙、双)方所有。

第十九条 双方确定,在本合同有效期内,甲方指定 为甲方项目联系人,乙方指定 为乙方项目联系人。

项目联系人承担以下责任:

一方变更项目联系人的,应当及时并以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的,应承担相应的责任。

第二十条 双方确定,出现下列情形,致使本合同的履行成为不必要或不可能的,一方可以通知另一方解除本合同;

第二十一条 双方因履行本合同而发生的争议,应协商、调解解决。协商、调解不成的,确定按以下第 2 种方式处理:

1.提交仲裁委员会仲裁;

2依法向人民法院起诉。

第二十二条 与履行本合同有关的下列技术文件,经双方以文件或电子文档 方式确认后,为本合同的组成部分:

1.技术背景资料: 业务需求报告 ;

2.可行性论证报告: 项目可行性报告 ;

3.技术标准和规范: _x计算机信息系统设计规范 ;

4.原始设计和工艺文件: 项目详细设计等 ;

5.其他: 操作说明、系统安装光盘等 。

第二十三条 本合同一式 份,双方各持 份,具有同等法律效力。 第二十四条本合同经合作各方签字盖章后生效。

甲方: (盖章)

法定代表人/委托代理人: (签名)

_________年____月____日

乙方: (盖章)

法定代表人/委托代理人: (签名)

_________年____月____日

印花税票粘贴处:

(以下由技术合同登记机构填写)

合同登记编号:

3.合同类型:

4.合同交易额:5.技术交易额:

技术合同登记机构(印章)

经办人:

_________年____月____日

技术委托开发合同纠纷 委托研制合同篇四

委托开发合同

项目名称:

委托单位:

承担单位:

保证单位:

起止年限:

一九_______年______月_______日订

委托开发合同

订立合同各方:

委托单位______________________,以下简称甲方;

承担单位______________________,以下简称乙方;

保证单位______________________,以下简称丙方;

为了调动科研单位的积极性,确保科研经费的合理使用,明确甲、乙、丙三方的责任,促使科研项目早出成果,出好成果,经甲、乙、丙三方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守.

一,科研项目的主要内容

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________.

二,科研项目在国内外的现状、水平及发展趋势(或科研项目的重要意义)

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________.

三,技术经济指标和经济效益(社会效益)分析:

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

技术委托开发合同纠纷 委托研制合同篇五

技术开发(委托)合同

技术开发(委托)合同

项目名称:

委托方(甲方):

受托方(乙方):

签订时间:

签订地点:

有效期限:

填写说明

一、本合同为中华人民共和国科学技术部制定的技术开发(委托)合同示范文本。

二、本合同书适用于一方当事人委托另一方当事人进行新技术、新产品、新工艺、新材料或者新品种及其系统的研究开发所订立的技术开发合同。

三、签约一方为多个当事人的,可按各自在合同关系中的作用等,在“委托方”、“受托方”项下(增页)分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、本合同书未尽事宜,可由当事人附页另行约定,并可作为本合同的组成部分。

五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款,应在该条款处注明“无”等字样。

技术开发(委托)合同

委托方(甲方):

住所地:

法定代表人:

项目联系人:

联系方式

通讯地址:

电话:传真:

电子信箱:

受托方(乙方):

住所地:

法定代表人:

项目联系人:

联系方式

通讯地址:

电话:传真:

电子信箱:

本合同甲方委托乙方研究开发 项目,并支付研究开发经费和报酬,乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。

第一条本合同研究开发项目的要求如下:

1.技术目标:

2.技术内容:

3.技术方法和路线:

技术委托开发合同纠纷 委托研制合同篇六

合同编号:______________

委托方:_______________________

住所:_________________________

法定代表人:___________________

项目联系人:___________________

联系方式:_____________________

通讯地址:_____________________

电话:_________________________

传真:_________________________

电子信箱:_____________________

受托方:_______________________

住所:_________________________

法定代表人:___________________

项目联系人:___________________

联系方式:_____________________

通讯地址:_____________________

电话:_________________________

传真:_________________________

电子信箱:_____________________

开户银行:_____________________

地址:_________________________

账号:_________________________

委托方委托受托方研究开发_________项目,并支付研究开发经费和报酬,受托方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。

第一条项目名称

__________________________________________

第二条技术内容、范围和要求

1.技术内容:

(1)新技术:________________________________;

(2)新产品:________________________________;

(3)新工艺:________________________________;

(4)新材料:________________________________。

2.技术范围:________________________________。

3.技术要求:________________________________。

第三条研究开发计划

1.本合同约定分以下三个阶段完成项目开发:

第一阶段:从_______年_______月_______日到_______年_______月_______日止,所要解决问题:_________________,完成的研究内容_________________,达到的目标:_________________。

第二阶段:从_______年_______月_______日到_______年_______月_______日止,所要解决问题:_________________,完成的研究内容_________________,达到的目标:_________________。

第三阶段:从_______年_______月_______日到_______年_______月_______日止,所要解决问题:_________________,完成的研究内容_________________,达到的目标:_________________。

第四条研究开发经费的数额及其支付、结算方式

1.研究开发经费总额为:_________元(大写:_________________元人民币)

2.项目开发经费由_________提供,或者双方按比列_________________分担提供。

3.支付方式为:_________

(1)一次总付:_________元,时间:_________________

(2)分期支付:_________元,时间:_________________

(3)按利润_________%提成_________,期限:_________________

(4)按销售额_________%提成,期限:_________________

4.结算方式:经费的结算包括经费包干和经费实报实销,合同约定采用下列第_________种方式结算:

(1)合同经费包干使用的,合同完成后经费出现剩余时,结余经费归受托方所有,经费不足,不足由受托方自行解决。并且受托方的报酬应包含在结余的研究开发经费中,委托方不另行支付报酬。双方未约定结算方式的,按包干使用处理。

(2)经费实行实报实销的,研究开发经费不足时,委托方应补充支付,经费剩余时,受托方应如数返还。

第五条利用研究开发经费购置的设备、器材、资料的财产归属

1.属于委托方的设备、器材、资料:_________________________________________

2.属于受托方的社别、器材、资料:_________________________________________

3.同属于双方的设备、器材、资料:_________________________________________

第六条履行的期限、地点、方式

1.履行期限

第一阶段:从_________年_________月_________日到_________年_________月_________日止

第二阶段:从_________年_________月_________日到_________年_________月_________日止

第三阶段:从_________年_________月_________日到_________年_________月_________日止

2.履行地点:

本合同约定在_________________________履行。

未约定履行地点或约定不明确的,推定在受托方所在地履行。

3.履行方式:_________________________

第七条技术情报和资料的保密

1.委托方:

(1)保密内容(包括技术信息和经营信息):_________________________________;

(2)涉密人员范围:_________________________________________;

(3)保密期限:_________________________________________;

(4)泄密责任:_________________________________________。

2.受托方:

(1)保密内容(包括技术信息和经营信息):_________________________________;

(2)涉密人员范围:_________________________________________;

(3)保密期限:_________________________________________;

(4)泄密责任:_________________________________________。

3.双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

4.保密条款不应与法律、行政法规相抵触,当事人双方未就保密条款进行约定的,按《合同法》规定,合同双方当事人亦应履行法定的保密义务,否则,将承担法律责任。

5.无论合同是否被撤销、变更、解除或终止,无论合同是否生效,合同之保密条款不受其限制而继续有效。

技术委托开发合同纠纷 委托研制合同篇七

委托方: ************ ,以下简称甲方。

专案负责人:*****

项目开发方:************,以下简称乙方。

专案负责人:*****

依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方当事人协商一致,签订本合同。

1.项目名称:********;

2.所开发的产品在国内和国际上有一定的先进性,并拥有自主的知识产权。

3.项目开发的成果均能达到的客户功能要求的指标。

4.甲方的主要义务:

(1) 向乙方支付约定的项目开发费用单一款为 **万元人民币。

其中费用清单如下(单一款):

设计工时费: ****元人民币;

文件编制费: ****元人民币;

(2) 项目开发经费的支付:合同签字后生效七天内先行交付开发经费50%,经乙方制作完成供甲方测试无

误后再行支付尾款50%。

(3)在合同生效前**日内甲方需向乙方提供该项目原始数据及相关的技术指标和规格书等。

(4) 甲方应当及时向研究开发方(乙方)提供协助,提供研究开发样品、模具、专用材料,根据应用目的

和工艺可能提出明确的技术经济指标,对样品进行加工、测试以及委外测试、组织成果技术鉴定等等。

5.乙方的主要义务:

(1) 认真制定和实施研究开发计划。

本研究开发项目的计划和速度(分阶段解决的主要技术问题、达到的目标和完成的时间)制定《项

目开发计划表》。 产品开发周期单个为个**个工作日,具体以签约时间推算。

本研究开发项目制作工程资料《项目开发工程资料》,包括:cd ,pcb layout 图,bom 清单,工艺

制程流程图、软件源程序等。

(2) 合理使用研究开发经费。乙方对研究开发经费的使用,应专款专用,不得挪作他用。

(3) 20xx年 月 日前在乙方公司向甲方交付约定的项目研究开发成果,样机2台及一套工程资料,包

括:产品使用说明书;产品规格书;bom 物料清单;变压器及电感规格书;电路原理图;线路板pcb 电子档;

(4) 为甲方提供必要的技术指导和技术服务工作,对甲方人员进行技术培训-如开关电源原理、设计开发流程等。提供有关新的技术发展状况的情报资料;协助制定有关操作、工艺规程;提出技术开发总结报告或组织成果技术鉴定;此外,在不妨碍自己研究开发的正常工作的情况下,有义务接受委托方对自己履行合同和经费使用情况的检查。

当事人双方除应履行上述各自主要义务外,还可以约定在合同的订立和履行过程中承担相互不断地通报合同履行情况的义务。尤其是那些对合同的订立或履行有妨碍的情况,如遇到情报交流上的障碍、技术风险以及研究开发经费超支或盈余等等)。

6.甲方的违约责任:

(1)甲方迟延支付研究开发经费,造成研究开发工作停滞、延误的,责任在甲方,乙方不承担责任。甲方应当支付数额为投资总额**%的违约金。如甲方逾期不支付研究开发经费或者报酬时,乙方有权解除合同,甲方应当返还技术资料或者有关技术成果补交应付的报酬,支付数额为项目投资总额50%的违约金。

(2)甲方发现乙方所提供的资料和数据有明显错误而没有通知乙方复核更正和补充时,应当承担相应的责任。甲方应在20xx年 月 日前提供技术指标、原始数据和协作事项的,如逾期一个月甲方不能提供上述资料,乙方有权解除合同,甲方应当支付数额为项目投资总额50%的违约金。

(3)乙方先行提供开发确认之机种给甲方确认(以第三方测试报告为准来检验该项目是否符合甲方的技术要求),如甲方逾期二个月不接受乙方工作成果时,乙方有权向合同外第三方转让或变卖工作成果。

7.乙方的违约责任:

(1)乙方未按计划实施研究开发工作的,甲方有权要求其实施研究开发计划并采取补救措施。乙方逾期二个月不实施研究开发计划的,甲方有权解除合同。

(2)乙方将研究开发经费用于履行合同以外的目的,甲方有权制止并要求其退还相应的经费用于研究开发工作。因此造成研究开发工作停滞、延误或者失败的,乙方应当支付数额为项目投资总额50%的违约金并赔偿损失经甲方催告后,逾期二个月未退还经费用于研究开发工作的,甲方有权解除合同。乙方应当支付违约金或者赔偿因此给委托方所造成的损失。

(3)研究开发成果部分或者全部不符合合同约定条件的,乙方应当返还部分或者全部研究开发经费,支付数额为项目投资总额50%的违约金。

8.研究开发成果的归属和分享:

甲方向乙方开发方支付了全部研究开发经费和报酬的,可对技术成果享有实施权;研究开发方必须得到甲方同意或授权时方可自行保留使用权和向第三方转让的权利。

9.保密条款:

本合同有效期内,双方当事人应对项目开发的技术资料承担保密义务,本合同期满后2年内,双方当事人应对所涉及项目开发的技术资料承担保密义务。

10.技术风险的承担:

在履行本合同中,因出现无法克服的技术困难,或者人力不可抗拒的因素,导致研究开发失败或部分失败的,由此造成的风险损失,双方均不用承担任何责任。

当事人一方发现前款所列可能导致研究开发失败或部分失败的情形时,应当及时通知另一方并采取措施减少损失。没有及时通知并采取适当措施,致使损失扩大的,应就扩大的损失承担责任。

11.验收的标准和方法:按产品规格书测试为主,辅以第三方测试机构的测试报告。

12.合同争议和解决办法如下:双方协议无效可递交法院仲裁。

(本合同自双方当事人签字盖章之日起生效,有效期**年)

甲方负责人(或授权代表) 乙方负责人(或授权代表)

签名:_____(盖章) 签名: (盖章)

签字时间:_______ 签字时间:

签字地点:_______ 签字地点:

开户银行:_______ 开户银行:

帐号:_________帐号:

再来一篇
上一篇:最新最新新生军训心得体会 新生 下一篇:2023年灵岩山导游词(9篇)
热点阅读